Березниковская ТЭЦ-4
1
|
Очистка поверхности щетками
Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах: для подготовительных работ
|
1 м2 очищаемой поверхности
|
61
|
1
|
Очистка поверхности щетками
Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах: для подготовительных работ
|
1 м2 очищаемой поверхности
|
61
|
2
|
Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм
Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах: для подготовительных работ
|
1 м2 очищаемой поверхности
|
61
|
3
|
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки свыше 30 мм
|
1 м2
|
31
|
4
|
Обеспыливание поверхности
Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах: для подготовительных работ
|
1 м2 обеспыливаемой поверхности
|
61
|
5
|
Шпатлевка поверхностей: составом Рокор 0033 Пасто толщиной слоя 1 мм
Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах: для шпатлевки
При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
|
100 м2 шпатлюемой поверхности
|
0,304
|
6
|
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: Метакор-02 цвет(ПРИМ)
Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах: для грунтовки, окраски
При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
|
100 м2 окрашиваемой поверхности
|
0,05
|
7
|
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой Метакор-01 уно(прим)
Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах: для грунтовки, окраски
|
100 м2 окрашиваемой поверхности
|
0,304
|
8
|
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: РОКОР -793 ТРИО
кол-во слоев - 9
Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах: для грунтовки, окраски
|
100 м2 окрашиваемой поверхности
|
0,61
|
9
|
Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
|
100 м2 вертикальной проекции
|
0,143
|
Материалы субподрядчика (затраты принимаются по факту по стоимости не выше мониторинга Подрядчика)
|
10
|
Абразивный порошок фр.1,7-2,5
|
кг
|
973
|
11
|
Рокор 0033 Пасто
|
кг
|
10,6
|
12
|
Метакор 02 ЦВЕТ
|
кг
|
0,52
|
13
|
Метакор 01 УНО
|
кг
|
7,3
|
14
|
Рокор 793 ТРИО
|
кг
|
31,3
|
15
|
Растворитель Рокор Р
|
кг
|
31,3
|
16
|
круги шлифовальные
|
шт
|
1
|
Березниковская ТЭЦ-10
|
Раздел 1. АКЗ внутренней поверхности бака хим. очищенной воды №1 (Н=6м, Ø 12м)
|
1
|
Ремонт лакокрасочного покрытия "ЭП-0259", 6 слоев
|
10м2
|
12
|
2
|
Сборка и разборка деревянных лесов, при высоте лесов: свыше 3 до 6м
|
м2
|
35
|
Раздел 2. АКЗ внутренней поверхности бака коагулированной воды №2 (Н=6м, Ø 12м)
|
3
|
Ремонт лакокрасочного покрытия "ЭП-0259", 6 слоев
|
10м2
|
12
|
4
|
Сборка и разборка деревянных лесов, при высоте лесов: свыше 3 до 6м
|
м2
|
35
|
Раздел 3. Наружная покраска бака хим. очищенной воды №1 (Н=6м, Ø 12м)
|
5
|
Ремонт лакокрасочного покрытия грунтовкой ГФ-021, на 6 слоев
|
10м2
|
14
|
6
|
Сборка и разборка деревянных лесов, при высоте лесов: свыше 3 до 6м
|
м2
|
36
|
Раздел 4. Наружная покраска бака коагулированной воды №2
|
7
|
Ремонт лакокрасочного покрытия грунтовкой ГФ-021, 6 слоев
|
10м2
|
14
|
8
|
Сборка и разборка деревянных лесов, при высоте лесов: свыше 3 до 6м
|
м2
|
36
|
Материалы субподрядчика (затраты принимаются по факту по стоимости не выше мониторинга Подрядчика)
|
9
|
ГФ-021
|
т
|
0,0336
|
10
|
грунтовка ЭП-0259
|
Т
|
0,288
|
11
|
эмаль ПФ-115
|
Т
|
0,266
|
12
|
гвозди строительные 120мм
|
т
|
0,013
|
13
|
доска обрезная хвойных порд шириной 150 м ,дл=6 толщ 25 мм 2сорт
|
м3
|
0,82
|
14
|
доска обрезная хвойных порд шириной 150 м ,дл=6 толщ 40 мм 2сорт
|
м3
|
3,82
|
15
|
абразивный порошок
|
кг
|
16640
|
16
|
уайт-спирит
|
т
|
0,0196
|
17
|
растворитель марки №646
|
т
|
0,432
|
18
|
отвердитель №1
|
т
|
0,0288
|
19
|
ксисол нефтяной марки А
|
Т
|
0,0056
|
3. Проект Договора субподряда №__
г. Пермь «__» ________ 2014 года
ОАО "КЭС-Энергостройсервис", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Заместителя генерального директора - Директора Филиала ОАО "КЭС-Энергостройсервис" "Пермский филиал" Кузнецова Александра Игоревича, действующего на основании доверенности № 814/13 от 18.12.2013г., с одной стороны,
и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Подрядчика следующие работы: «АКЗ оборудования Березниковской ТЭЦ-2,4,10» (далее – Работы) для нужд ОАО "КЭС-Энергостройсервис"и сдать результат работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке раздела 4 настоящего Договора.
Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующими законодательством РФ, Техническим заданием Подрядчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Сметной документацией (Приложение № 2 к настоящему Договору). Техническое задание (Приложение № 1) и Сметная документация (Приложение № 2) могут уточняться перед выполнением конкретного объема (этапа) работ.
Срок выполнения работ:
начало работ – «01» мая 2014 года,
окончание работ – «31» июля 2014 года.
Субподрядчик имеет право выполнить Работы досрочно при условии согласия Подрядчика.
Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы Субподрядчиком или его уполномоченным представителем.
Сроки выполнения работ, в том числе промежуточные сроки, определяются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).
Исполнение договора Подрядчиком осуществляется в лице филиала Открытого акционерного общества «КЭС-Энергостройсервис» «Пермский филиал».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик имеет право:
2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Субподрядчику фактически понесенные затраты, включая часть установленной п. 4.1 настоящего Договора цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Субподрядчика от исполнения Договора.
2.1.3. В случае выполнения Субподрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора, или с иными недостатками, Подрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика:
безвозмездного устранения недостатков;
соразмерного уменьшения установленной п. 4.1 настоящего Договора за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами или силами третьих лиц.
2.2. Субподрядчик обязан:
2.2.1. Выполнить работу с надлежащим качеством и передать результат работы Подрядчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Подрядчика (Приложение № 1).
2.2.2. Выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные в п.п. 1.1 и 1.4 настоящего Договора, и Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему договору).
2.2.3. Производить поставку материалов (оборудования) в соответствии с Техническим заданием Подрядчика (приложение № 1).
2.2.4. Доставить на Объект необходимое оборудование, комплектующие изделия согласно характеру выполняемой работы и осуществить их разгрузку, складирование в период проведения работ.
2.2.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ осуществить уборку ремонтной площадки от мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, вывезти с ремонтной площадки принадлежащее ему имущество.
2.2.6. Безвозмездно исправить по требованию Подрядчика все выявленные недостатки, в том числе в течение гарантийного срока, если в процессе выполнения работы Субподрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 3 (трех) дней, если Подрядчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.
2.2.7. Субподрядчик обязан выполнить работу собственными силами, средствами и/или силами и средствами субподрядных организаций, с использованием своего оборудования и своих материалов или материалов Подрядчика.
2.2.8. Нести ответственность за охрану труда на выделенном Субподрядчику участке. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ) в надлежащем состоянии.
2.2.9. От начала работ до их завершения и приемки Субподрядчиком выполненных работ нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемого Субподрядчиком при выполнении работ. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных Подрядчиком, до окончания сдачи-приемки работ несет Субподрядчик.
2.2.10. Использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации.
2.2.11. Осуществить сдачу Подрядчику (его уполномоченному представителю) по акту всего объема демонтированного в процессе выполнения работ оборудования на склад, указанный Подрядчиком. Предоставленные Подрядчиком материалы Субподрядчик обязан использовать в соответствии с установленными нормами, и после окончания работ предоставить Субподрядчику отчет о расходовании полученных материалов. Если по окончании выполнения работ по Договору имеется неизрасходованный остаток переданных Подрядчиком материалов, Субподрядчик обязан возвратить данный остаток Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания выполнения работ либо с согласия Подрядчика уменьшить цену работы на стоимость оставшегося у Субподрядчика неиспользованного материала.
2.2.12. Стремиться к уменьшению стоимости работ без потери качества их выполнения с применением качественных материалов.
2.2.13. Предоставлять Подрядчику по его запросам документы и информацию, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе обоснования и первичные документы (накладные, счета-фактуры на использованные материалы, сметы к договорам с субподрядными организациями).
2.2.14. Включать в договоры субподряда, договоры поставки и иные договоры, заключаемые с субподрядными организациями, следующие условия:
- обязанности субподрядчиков соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда (раздел 2.3, приложение 4 к настоящему договору).
2.3. Обязанности Субподрядчика в области Промышленной безопасности и Охраны труда (ПБ и ОТ)
В ходе выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик обязуется:
2.3.1.1. соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;
2.3.1.2. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы;
2.3.1.3. соблюдать требования внутренних нормативных документов;
2.3.1.4. В течение 24 часов с момента обнаружения представлять Подрядчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях;
2.3.1.5. Организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаях в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Подрядчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними требованиями, комиссией с обязательным участием представителей Подрядчика, Субподрядчика и привлекаемых Субподрядчиком третьих лиц (если необходимо), а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством. Отказ от участия в комиссии по расследованию не допускается;
2.3.1.6. Осуществлять выбор субподрядных организаций в соответствии с закрытым списком критериев (Приложение № 5 к настоящему Договору) и уведомлять о выбранной субподрядной организации Подрядчика. Субподрядчик обязан осуществлять контроль исполнения субподрядными организациями требований по ПБ и ОТ.
2.3.2. Субподрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Подрядчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Субподрядчика, последний обязуется возместить Подрядчику все причиненные этим убытки.
2.3.3. При наличии вины Субподрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи с работниками Подрядчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Подрядчику причиненные убытки;
2.3.4. Подрядчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Субподрядчика или третьего лица, в том числе работников субподрядчика/ов, привлеченного Субподрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии;
2.3.5. Подрядчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Субподрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Субподрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Подрядчика, субподрядчика/третьих лиц, привлекаемых Субподрядчиком. В случае отказа субподрядчика/третьих лиц, привлекаемых Субподрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Подрядчиком в одностороннем порядке.
2.3.6. В случае если Субподрядчик не в состоянии обеспечить выполнение всех внутренних требований Подрядчика по ПБ и ОТ, им должен быть разработан «План по ПБ и ОТ». План должен включать в себя мероприятия по приведению деятельности Субподрядчика в соответствие требованиям Подрядчика. «План по ПБ и ОТ» должен быть согласован со Службой по ПБ и ОТ Подрядчика и утверждён уполномоченными представителями Субподрядчика и Подрядчика.
2.3.7. Несоблюдение Субподрядчиком и Субсубподрядчиками, привлекаемыми Субподрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Подрядчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Подрядчика по возмещению убытков Субподрядчика, связанных с таким расторжением.
2.4. Подрядчик обязан:
2.4.1. Принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в заявить об этом Субподрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.
2.4.2. Оплатить выполненные Субподрядчиком работы по цене и в порядке, указанным в разделе 4 настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Субподрядчик ежемесячно производит сдачу выполненных работ, о чем предварительно уведомляет Подрядчика в письменной форме. Подрядчик приступает к приемке работ в течение 10 (Десяти) дней после получения сообщения Субподрядчика об их готовности к сдаче.
3.2. Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии у Подрядчика замечаний к качеству и объему их выполнения, а также стоимости примененных материалов и/или выполненных работ.
В случае если Подрядчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Субподрядчика Акта. Мотивированный отказ Подрядчика является основанием для устранения Субподрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Подрядчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Подрядчиком. В случае, если Подрядчик в срок, указанный в настоящем пункте не направил Субподрядчику подписанный Акт сдачи-приемки либо мотивированный отказ от его подписания, Субподрядчик вправе проставить в Акте соответствующую отметку об отказе Подрядчика от его подписания, и такой односторонний Акт является основанием для оплаты работ в порядке, установленном в разделе 4 настоящего договора.
3.3. Риск случайной гибели или повреждения/уничтожения результата работ переходит от Субподрядчика к Подрядчику только после подписания им Акта сдачи-приемки выполненных работ. Подписание промежуточных актов сдачи-приемки выполненных работ не влечет перехода вышеуказанных рисков от Субподрядчика к Подрядчику.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена работ по настоящему Договору составляет _______________________ в т.ч. НДС (18%) в размере _____________________ и является окончательной.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего договора перечисляет на расчетный счет Субподрядчика сумму аванса в размере 50% от стоимости материалов и оборудования по настоящему Договору.
Подрядчик осуществляет оплату с отсрочкой не менее 30 и не более 60 дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и при условии получения Подрядчиком от Субподрядчика соответствующего счета-фактуры.
4.3. Зачет авансов производится пропорционально стоимости материалов в выполненных объемах работ, как отношение суммы материалов в актах выполненных работ к общей сумме материалов в договоре (смете).
4.4. Оплата производится любым, не запрещенным законодательством РФ способом.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.
5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникшие по вине Субподрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта до их устранения, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) дней, если Подрядчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.
5.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного извещения Подрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в указанный срок, Подрядчик вправе в одностороннем порядке составить и подписать акт, фиксирующий дефекты, который будет иметь юридическую силу документа, подписанного обеими сторонами. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. До сдачи выполненных работ Подрядчику Субподрядчик в соответствии с законодательством РФ несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ, причинение ущерба персоналу и/или собственности Подрядчика, третьих лиц.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. В случае нарушения установленного п. 4.2 настоящего Договора срока оплаты выполненных работ Подрядчик уплачивает по письменному требованию Субподрядчика проценты, в размере, предусмотренном статьей 395 ГК РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.
6.4. За нарушение срока начала и/или окончания выполнения работ, установленного в п. 1.5 настоящего Договора и/или в Графике производства работ (Приложение № 3), Субподрядчик выплачивает по письменному требованию Субподрядчика неустойку в размере 0,1% от общей цены настоящего договора (пункт 4.1.) за каждый день просрочки выполнения работ. Указанная неустойка является штрафной.
6.5. За нарушение технологии выполнения работ, использования не соответствующих качеству и прочим обязательным требованиям материалов (оборудования), Субподрядчик уплачивает единовременный штраф в размере 10000 (Десять тысяч) рублей за каждое такое нарушение в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента выставления претензии и за свой счет устраняет нарушение.
6.6. За нарушение сроков устранения дефектов, установленных актом, Субподрядчик выплачивает по письменному требованию Подрядчика неустойку в размере 0,01% от общей стоимости работ по настоящему Договору (пункт 4.1.) за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной.
6.7. За нарушение Субподрядчиком обязательств в области Промышленной безопасности и Охраны труда устанавливается ответственность в виде штрафа в размере 100 МРОТ, который оплачивается Субподрядчиком в следующем порядке:
6.7.1. Если в ходе проведения работ произошёл несчастный случай со смертельным исходом или групповой несчастный случай по вине Субподрядчика, что было установлено проведенным служебным расследованием, Субподрядчик обязан уплатить по требованию Подрядчика единовременный штраф в размере в размере 100% от предусмотренной п. 6.7. настоящего договора суммы за каждый установленный случай.
6.7.2. Если в ходе проведения работ произошёл несчастный случай с временной или стойкой утратой трудоспособности работником Субподрядчика по вине Субподрядчика, что было установлено проведенным служебным расследованием, Субподрядчик обязан уплатить по требованию Подрядчика единовременный штраф в размере 50 % от предусмотренной п. 6.7. настоящего договора суммы за каждый установленный случай.
6.7.3. В случае несвоевременной реализации мероприятий, предусмотренных «Планом по ПБ и ОТ», выявленных по результатам инспекций и внешних проверок, а также в случае имевших место приостановок работ, выполняемых Субподрядчиком с нарушениями требований ПБ и ОТ (Приложение № 4 к настоящему Договору) Субподрядчик обязан уплатить по требованию Подрядчика единовременный штраф в размере 25 % предусмотренной п. 6.7 настоящего договора суммы.
6.8. Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия), и если эти обстоятельства непосредственным образом повлияли на неисполнение обязательств по настоящему Договору.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления (не позднее 3 рабочих дней) известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и в этом случае ни одна из сторон не имеет право требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. В случае изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.
9.3. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действующим на территории РФ гражданским законодательством.
9.4. При расторжении настоящего Договора по совместному решению Подрядчика и Субподрядчика результат выполненных работ передается Подрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими Дополнительным соглашением.
9.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
9.6. Уступка прав требования к Субподрядчику третьим лицам по настоящему Договору не допускается без согласия Подрядчика.
9.7. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
в случае нарушения Субподрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ, а также промежуточных сроков выполнения работ;
в любой момент после заключения Договора, когда Подрядчику стало известно о предоставлении Субподрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Подрядчика о финансовом положении Субподрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Субподрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Подрядчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;
в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.
Основания для одностороннего внесудебного отказа Подрядчика от настоящего Договора не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Субподрядчиком от Подрядчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
9.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, всех приложений к нему и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.9. Субподрядчик обязуется предоставить Подрядчику до подписания Договора следующие документы:
9.9.1. копию устава со всеми изменениями;
9.9.2. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и копию паспорта (для предпринимателя);
9.9.3. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
9.9.4. копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности;
9.9.5. копию документа, подтверждающего членство в одном из Некоммерческих партнерств, обладающих статусом саморегулируемой организации и Свидетельство о допуске к определенному виду работ;
9.9.6. копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.
9.10. Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, достигнутые сторонами до подписания настоящего Договора в ходе обмена письмами, заключения любых соглашений, путем устных переговоров и т.д., утрачивают силу.
9.11. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение 1. Техническое задание;
Приложение 2. Сметная документация;
Приложение 3. График производства работ;
Приложение 4. Требования по ПБ и ОТ.
Приложение 5. Критерии выбора субподрядных организаций.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОДРЯДЧИК:
ОАО «КЭС-Энергостройсервис»
ИНН 7702721214 /КПП 502401001
ОГРН 1097746790107
Адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнес центр «РигаЛенд», стр. 3
Филиал Открытого акционерного Общества
«КЭС-Энергостройсервис» «Пермский филиал»
Адрес: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 38
ИНН 7702721214/КПП 590443001 Р/с 40702810300010103604
В Московском филиале ОАО «МЕТКОМБАНК»
К/с 30101810800000000 БИК 044579200
Реквизиты для счетов-фактур:
ОАО «КЭС-Энергостройсервис»
Адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнес центр «РигаЛенд», стр. 3
ИНН 7702721214/КПП 59044300
Заместитель генерального директора -
директор Филиала
___________________ А. И. Кузнецов
м.п.
|
СУБПОДРЯДЧИК:
___________________ Фамилия И.О.
м.п.
|
4. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений
|
