Уведомление о проведении открытого конкурса
|
Скачать 167.41 Kb.
|
|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕЛ ОГК-5» Филиал «Центральный Офис» «Энел ОГК-5» Исх. № 2170/ДЗЛ от «12» ноября 2010г.Уведомление о проведении открытого конкурсаУважаемые господа!1. Заказчик ОАО «Энел ОГК-5», (почтовый адрес Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1), являющийся Организатором закупки настоящим уведомлением приглашает юридических лиц (далее — Подрядчики) к участию в открытом конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту тепловой изоляции и обмуровки оборудования филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», согласно техническому заданию (Приложение 1). 2. Срок выполнения работ: согласно техническому заданию. 3. Критерии оценки технических частей предложений:
4. Критерии оценки коммерческих частей предложений: - стоимость; - условия оплаты. - обеспечение надлежащего исполнения условий договора. 5. Дополнительные требования: – не допускается подача предложений на часть объёма работ; – цены должны быть указаны в рублях и включать в себя транспортные расходы, страховку, налоги, командировочные расходы и т.п.; – цена предложения должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией; –сметы на предлагаемые объемы, представляемые на открытый конкурс должны быть составлены на основании ценообразующих документов. 6. Основные квалификационные требования к Участнику: Участник должен: – обладать гражданской правоспособностью для заключения договора; – обладать финансовыми ресурсами, материальными возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией; – не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена. 7. Полный вариант технического задания будет отправлен заинтересованным в участии организациям по запросу в свободной форме, направленному в адрес организатора по электронной почте, указанной ниже. 8. Подтверждение Участника о его заинтересованности (форма заявки на участие в конкурсе – Приложение 2) участвовать в конкурсе посылается Организатору конкурса по электронной почте с приложением копии документа об уплате невозмещаемой платы и заполненной формы общих сведений об организации (Приложение 3). 9. Подробные условия и детальный порядок проведения конкурса, условия оформления участия в нем, критерии и порядок определения победителей содержатся в конкурсной документации, получение которой является обязательным условием участия в конкурсе после внесения за неё невозмещаемой платы в размере 3000 рублей (три тысячи рублей, с учетом НДС) на расчетный счет Организатора, указанный ниже. 10. Конкурсная документация будет выдаваться по адресу ОАО «Энел ОГК-5», приведенному ниже, или будет направлена по электронной почте после получения подтверждения Участника о его заинтересованности участвовать в конкурсе. 11. Обеспечение конкурсной заявки – все конкурсные заявки сопровождаются финансовым обеспечением, в размере 170 000 руб. 00 копеек без НДС, и принимается в форме задатка. Обеспечение конкурсной заявки, проигравшим Участникам торгов возвращается не позднее, чем через 10 дней после определения победителя конкурса. Победителю конкурса обеспечение конкурсной заявки возвращается не позднее, чем через 10 дней после подписания договора. Начальная цена услуг не объявляется. 12. Конкурсные заявки должны быть разделены Участником на две части: коммерческую и техническую. Коммерческая и техническая части предложения Участника должны быть помещены и запечатаны в разные конверты и подписаны. В конверт с коммерческой частью предложения должны быть помещены все документы предложения, в которых фигурирует стоимость предложения и порядок расчётов; в конверт с технической частью предложения должны быть помещены все остальные документы, входящие в состав предложения Участника; заявка должна быть подготовлено на русском языке и доставлено нарочным. 13. Все документы, входящие в техническое и коммерческое предложения должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от лица подрядчика без доверенности или уполномоченным им лицом на основании доверенности (доверенность должна быть приложена) и скреплена печатью. 14. Оригиналы коммерческой и технической частей, помещённые в разные конверты в составе общего (на котором должны быть указаны наименовании компании и название конкурса), и электронная копия технической части конкурсной заявки должны быть доставлены Участниками непосредственно по адресу: г. Москва ул. Павловская, д.7, стр.1 до «15» час. «00» мин. «13» декабря 2010 г. 15. Разделение коммерческих и технических частей конкурсных Заявок и вскрытие конвертов с техническими частями произойдет «13» декабря 2010 г по адресу Организатора конкурса в присутствии не менее двух представителей дирекции по закупкам и логистике ОАО «Энел ОГК-5» без представителей Участников конкурса. 16. По результатам технического сопоставления конкурсных заявок Участники, технические предложения которых будут признаны соответствующими требованиям Заказчика, будут приглашены на процедуру вскрытия конвертов с коммерческими частями предложений. 17. Предполагается, что публичное Вскрытие конвертов с коммерческими частями предложений Участников состоится в декабре 2010 года по адресу Организатора конкурса. Точное время данной процедуры будет сообщено Участникам не менее, чем за 2 (два) дня до её проведения. Представители Участников, прибывшие на процедуру вскрытия конвертов с коммерческими частями конкурсных заявок, должны иметь при себе доверенность на право:
18. Победителя определит Конкурсная комиссия. 19. Договор с победителем будет заключён в течение 30 дней после подписания протокола о результатах конкурса. 20. Организатор конкурса (ОАО «Энел ОГК-5») оставляет за собой право отказаться от проведения конкурса в любое время на каждом из этапов проведения конкурса, но не позднее, чем за 2 дня до подведения итогов (признания победителя). Контактные лица:
Реквизиты Организатора конкурса: ОАО «Энел ОГК-5» Почтовый адрес: 115093, г.Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1 Юридический адрес: 620075, г.Екатеринбург, проспект Ленина, д.38 Банковские реквизиты для перечисления денежных средств: Получатель: ОАО «Энел ОГК-5» в г. Москве Банк получателя: "БАНК МОСКВЫ", г. МОСКВА Р/с № 40702810800340000704, к/с 30101810500000000219 БИК 044525219, ИНН 6671156423/ КПП 997450001 Надеемся, что Вы примете решение, которое позволит Вам стать победителем конкурса. Желаем успеха! С уважением, Сопредседатель Конкурсной комиссии ОАО «Энел ОГК-5» К.В. Ненов Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Ремонт тепловой изоляции и обмуровки оборудования»
Целью ремонта тепловой изоляции и обмуровки оборудования является восстановление изношенных участков тепловой изоляции и обмуровки оборудования электростанции, что позволит снизить тепловые потери и исключить незапланированные остановы оборудования.
2.1 Объектами тепловой изоляции являются паровые котлы, турбины, теплообменники, трубопроводы и арматура. Тепловая изоляция обеспечивает возможность проведения технологических процессов при заданных параметрах, позволяет создать безопасные условия труда на производстве. При монтаже и в процессе эксплуатации теплоизоляционные конструкции подвергаются температурным, влажностным, механическим, в том числе вибрационным, воздействиям, которые определяют перечень предъявляемых к ним требований. К основным требованиям, предъявляемым к теплоизоляционным материалам и конструкциям, относят следующие: теплотехническая эффективность; эксплуатационная надежность и долговечность; пожарная и экологическая безопасность. Обмуровка предназначена для уменьшения наружных потерь теплоты из топки и газоходов котла, а также для защиты обслуживающего персонала от ожогов. Поскольку температура теплоносителя внутри котла, имеет значительно большие значения, чем температура воздуха в котельном помещении, в стенке газохода (обмуровке) возникает тепловой поток q, кВт/м2. Его значение определяется теплоотдачей с обеих сторон обмуровки, ее теплопроводностью и толщиной б0б, м. 2.2 Место выполнения работ - ОАО «Энел ОГК-5» филиал Среднеуральская ГРЭС. Котлотурбинный цех №1, №2, общестанционные коммуникации, 2.3 Краткое описание работ: - ремонт тепловой изоляции общецехового оборудования КТЦ-1 - ремонт тепловой изоляции общецехового оборудования КТЦ-2. - ремонт тепловой изоляции оборудования ЦОСК - ремонт обмуровки котлоагрегатов ст. № 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14. 3. Объем и сроки выполнения работ: 3.1 Объем работ. Объем работ настоящего технического задания отражен в приложении №1 к техническому заданию - «Ведомости на ремонт тепловой изоляции и обмуровки оборудования Среднеуральской ГРЭС». 3.2 Сроки выполнения работ. Начало выполнения работ – 1 января 2011г. Окончание выполнения работ – 31 декабря 2011г. 4. Основные технические требования: Ремонт оборудования электростанции должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической, технологической и организационно- распорядительной документацией: - отраслевыми стандартами; - руководящими документами; - техническими условиями; - ремонтными чертежами; - правилами пожарной безопасности; -правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34. 03. 201- 97); - правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34. 04. 181- 2003); - ПОТРМ- 016- 2001. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности при эксплуатации электроустановок (с изменениями 2003 г.); - правилами внутреннего распорядка; - требованиями эксплуатационных и противоаварийных циркуляров; - информационными сообщениями и письмами заводов- изготовителей оборудования. 5. Требования к квалификации контрагента, с указанием на обязательные и желательные, особые требования: 5.1. Требования к квалифицированному отбору участников торгов 5.1.1. Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). 5.1.2. Наличие обученного и аттестованного персонала (соблюдение им правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора, правил внутреннего распорядка). 5.1.3. Участник должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке, а для видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством РФ специальных разрешений (лицензий) – иметь их. 5.2. Отборочные критерии заявок Участников 5.2.1. На имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена. 5.2.2. Участник должен обладать гражданской правоспособностью для заключения договора. 5.2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства; должен являться платежеспособным. 5.2.4. Управленческая компетентность, деловая репутация и надежность Участника. Отборочные критерии перечислены по степени важности. 5.3. Оценочные критерии заявок Участников 5.3.1. Опыт выполнения аналогичных работ на энергообъектах. 5.3.2. Соответствие объемов работ в сметном расчете техническому заданию Заказчика. 5.3.3. Соответствие сметных расчетов нормативным документам. Сметные расчеты на ремонт должны быть выполнены по БЦ. В случае отсутствия отдельных видов работ в БЦ, их стоимость определяется на основе калькуляций, по принципу, определенному в основной части БЦ, с приложением расшифровки необходимых трудозатрат. 5.3.4. Наличие и состояние материально- технических ресурсов. 5.3.5. Технологические и организационно- технические предложения по выполнению работ. 5.3.6. Качество применяемых материалов при выполнении реконструкционных работ. 5.3.7. Стоимость работ. 5.3.8. Структура работ. 5.3.9. Стоимость материалов (в смете должны быть указаны тип или марка применяемых материалов с учетом транспортировки). 5.3.10. Наличие сертификатов соответствия продукции, полученные в добровольной системе сертификации (желательно наличие сертификата ЭНСЕРТИКО). 5.3.11. Сроки проведения работ. Оценочные критерии перечислены по степени важности. 6. Дополнительные и специальные требования: 6.1. Качество применяемых материалов, запчастей и оборудования, используемых при выполнении ремонтных работ, должно быть подтверждено соответствующими сертификатами качества, свидетельствами об изготовлении, паспортами заводов-изготовителей и т.п. 6.2. При выполнении работ по данному лоту снабжение ТМЦ обеспечивает Подрядчик. 6.3. Необходимые для работы инструменты, приспособления, средства защиты поставляются Подрядчиком. 6.4. Все работы Подрядчик проводит на территории филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5». 6.5. Затраты Подрядчика на транспортные услуги по перевозке материалов, запасных частей и оборудования включаются в сметы к договорам при наличии обоснованных расчетов. В противном случае эти услуги выполняются за счет Подрядчика. 6.6. При расчете смет Подрядчик учитывает установку и разборку приспособлений, ежедневную уборку и вывоз мусора. 6.7. Заказчик не принимает на себя обязательства по расселению командировочного персонала Подрядчика. 6.8. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал бытовыми передвижными вагончиками и мастерскими. Место их расположения на территории станции согласуется с Заказчиком. В случае необходимости подключения к энергоносителям, Подрядчик должен установить необходимые счетчики за свой счет и заключить договор с Заказчиком на потребление энергоносителей. 6.9. Соответствие объемов работ в сметном расчете должно соответствовать техническому заданию Заказчика. 6.10. Соответствие сметных расчетов нормативным документам. Сметные расчеты на ремонт должны быть выполнены по БЦ. В случае отсутствия отдельных видов работ в БЦ, их стоимость определяется на основе калькуляций, по принципу, определенному в основной части БЦ, с приложением расшифровки необходимых трудозатрат. 6.11. Заказчик имеет право корректировать в пределах 20% объемы работ по результатам проведенной дефектации, корректировки сроков ремонта и др. условиям. 6.12. При выполнении работ по данному лоту запрещается применение асбеста и асбестосодержащих изделий и материалов. 7. Гарантии исполнителя работ: Подрядчик гарантирует качество выполненных работ требованиям нормативно-технической документации. Предоставляет гарантии, согласно законодательству РФ. На время гарантии (12 месяцев), Подрядчик обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, принять меры к устранению выявленных неисправностей, дефектов и замечаний своими силами и за свой счет. Гарантийный срок исчисляется со дня приемки оборудования заказчиком. 8. Гарантийное и послегарантийное обслуживание: 8.1. Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированного оборудования, а также качества используемых материалов и запасных частей требованиям действующей нормативно- технической документации (ТУ, руководство по ремонту, ПТЭ) в течение 12 месяцев со дня приемки, при условии отсутствия случаев преднамеренного повреждения результатов работы со стороны третьих лиц или нарушения Заказчиком правил эксплуатации. 8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то гарантийный срок продлевается на период их исполнения. 9. Приложения: 1. Ведомости на ремонт тепловой изоляции и обмуровки оборудования Среднеуральской ГРЭС Приложение 2 Сопредседателю конкурсной комиссии ОАО «Энел ОГК-5» Ненову К.В. ЗАЯВКАна участие в конкурсе ______________________________________________________________________ наименование организации - участника конкурса в лице________________________________________________________________наименование должности руководителя, его Ф.И.О. сообщает о согласии участвовать в конкурсе_______________________________предмет конкурсаДанная Заявка подается с пониманием условий, изложенных в Извещении к участию в конкурсе. Оплата конкурсной документации произведена – невозмещаемая плата в размере ______ рублей перечислена на расчетный счет ОАО «Энел ОГК-5», указанный в извещении о проведении конкурса (платежное поручение № ______ от ____________прилагается). Ф.И.О., должность уполномоченного представителя организации. _________________ Контактное лицо___________________ дата подачи заявки Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации и обладающих правом подписи юридических документов, перечень их полномочий. Приложение:
Руководитель ____________________ ____________________________ (наименование организации) (Ф.И.О., подпись, печать) _______________________________________________________________________________________________ В случае отказа от участия в конкурсе просьба прислать письменное уведомление с причиной отказа. Наш адрес, телефон, факс, E-mail:_______________________ Приложение 3 Сопредседателю Конкурсной комиссии ОАО «Энел ОГК-5» Ненову К.В. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Дата Руководитель М.П. |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 |
Уведомление о проведении открытого запроса предложений Организатор открытого запроса предложений: ОАО «Энел огк-5» (почтовый адрес: Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Павловская,... |
|
Положение о проведении открытого фестиваля-конкурса Фестиваль-конкурс состоит из двух разделов – «Сольфеджио» и «Музыкальная литература» |
|
О проведении районного конкурса «Литературный лабиринт» «О проведении регионального (областного) конкурса «Литературный лабиринт», в целях реализации Федеральной целевой программы «Русский... |
|
Справка о проведении торжественного подведения итогов и награждения... Интеллектуально-творческий конкурс «Вундеркиндиада» много лет дает возможность юным исследователям, знатокам, увлеченным детям не... |
|
Результатыv открытого зонального фестиваля –конкурса «Музыкальный калейдоскоп» |
|
О проведении районного этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» 2014 «О проведении областного (в рамках III всероссийского) конкурса юных чтецов «Живая классика» 2014, в целях пропаганды чтения среди... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Наименование: Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |
|
Извещение о проведении открытого запроса предложений Заказчику и предлагает поставщикам подавать заявки на участие в проводимой закупке |
|
Администрации города тулы В соответствии с приказом управления образования администрации г. Тулы №950-а от 12. 12. 2012 «О проведении муниципального конкурса... |
|
Программа III открытого республиканского творческого конкурса «пушкинские чтения» ... |